.RU

V. Техническое задание (Спецификации) Все дополнения в соответствии с пунктом 3 настоящей инструкции


ФГОУ СПО

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта

 

 

 


Директор ФГОУ СПО УТЖТ


…..…………….В.Г. Бестужев

«…..»…………………..2009 г.


 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

 


Открытый аукцион

на право заключить государственный контракт на

поставку компьютеров (место преподавателя — сервер, место студента) с программным обеспечением (автоматизированная обучающая система для работников хозяйства перевозок ОАО «РЖД» (АОС-Д), Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ (сетевая версия), ИОС «Нестандартные ситуации»)

 


Ухта 2009


Состав документации об аукционе

 

I. Приглашение к участию в аукционе

II. Инструкция участникам размещения заказа

III. Информационные карты инструкции

IV. Формы заявки на участие в аукционе

V. Техническое задание (Спецификации)

Все дополнения в соответствии с пунктом 7.3 настоящей инструкции

 

Приложение №1:

Проект Государственного контракта

 

 

^ РАЗДЕЛ I. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

 

Форма торгов: открытый аукцион.

Предмет контракта: Поставка компьютеров (место преподавателя — сервер, место студента) с программным обеспечением: автоматизированная обучающая система для работников хозяйства перевозок ОАО «РЖД» (АОС-Д), Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ (сетевая версия), ИОС «Нестандартные ситуации»

^ Начальная (максимальная) цена: 1267690 (один миллион двести шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто) рублей


Место поставки: 169300 Республика Коми г. Ухта, ул. Мира, д. 11, склад.


^ Условия выдачи документации об аукционе: документация об аукционе в письменной форме на бумажном носителе будет выдаваться по адресу: 169300 Республика Коми г. Ухта, ул. Мира, д. 11 (понедельник-пятница с 9-00 до 12-00) (тел/факс 8(82147) 5-16-53, 5-29-10 почтовый адрес: 169300 Республика Коми г. Ухта, ул. Мира, д. 11, каб. АХЧ, приемная директора, адрес электронной почты: vicmoiseev@bk.ru, ukhtainfo@gmail.com


^ Сайт на котором размещена документация об аукционе: www.zakupki.gov.ru.

Стоимость документации об аукционе: 0 рублей.


Преференции: ОИ – 0%, УИС – 0%


Место, проведения аукциона: 169300 Республика Коми г. Ухта, ул. Мира, д. 11, кабинет АХЧ.


^ Дата проведения аукциона: «27» февраля 2009 года


Время проведения аукциона: 10 часов 00 минут Московского времени

Место проведения: Республика Коми г. Ухта, ул. Мира, д. 11, кабинет АХЧ.

^ Государственный заказчик и его адрес:


Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ухтинский техникум железнодорожного транспорта.


Адрес: 169300 Республика Коми г. Ухта, ул. Мира, д. 11

Телефон/факс: 8(82147)5-16-53, телефон 8(82147)5-10-56


Контактное лицо: Представитель Заказчика – Моисеев Виктор Александрович,

Бестужев Владимир Геннадьевич

Адрес электронной почты: vicmoiseev@bk.ru ukhtainfo@gmail.com


 

^ РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

 

1. Законодательное регулирование

1.1 Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года №94-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 №207-ФЗ, от 27.07.2006 №142-ФЗ, от 20.04.2007  №53-ФЗ и от 24.07.2007 №218-ФЗ).

1.2. Во всех вопросах особо не оговоренных в тексте настоящей инструкции и информационных картах инструкции (далее – ИКИ) участники размещения заказа, Государственный заказчик и аукционная комиссия будут руководствоваться положениями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года №94-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 №207-ФЗ, от 27.07.2006 №142-ФЗ, от 20.04.2007  №53-ФЗ и от 24.07.2007 №218-ФЗ).

1.3. Извещение об аукционе, документация об аукционе, возможные изменения извещения, изменения и разъяснения документации об аукционе, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол аукциона размещаются Государственным заказчиком на официальном сайте, указанном в ИКИ.

^ 2. Государственный заказчик

2.1. Наименование, почтовый адрес, место нахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса Государственного заказчика указаны в ИКИ

 

^ 3. Информация о государственном контракте

3.1. Предмет государственного контракта (лота) указан в ИКИ.

3.2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (лота) указана в ИКИ

3.3. Источник финансирования заказа указан в ИКИ.

3.4. Условия финансирования указаны в ИКИ

3.5. Место и условия выполнения указаны в ИКИ.

3.6. Сроки (периоды) выполнения работ указаны в ИКИ.

3.7. Объемы работ указаны в разделе «Техническое задание».

3.8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполненных работ указаны в ИКИ.

 

^ 4. Требования к участникам размещения заказа

4.1 Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона. Перечень требуемых разрешительных документов указан в ИКИ.

4.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

4.5 Отсутствие в предусмотренном  Федеральным законом от 21.07.2005г № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

4.6. Государственный заказчик не подпишет государственный контракт  с победителем аукциона или с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 настоящего Федерального закона;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

5. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе, внесения изменений и дополнений.

5.1. Форма запроса для разъяснений положений документации об аукционе приложена к настоящей инструкции.

5.2. Дата начала и окончания срока предоставления  участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе указаны в ИКИ.

5.3. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в извещение и/или документации об аукционе в порядке установленном законодательством РФ о государственных и муниципальных закупках в сроки, указанные в ИКИ.

^ 6. Затраты на участие в аукционе

6.1.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, а также за приобретение всех необходимых лицензий и разрешений  для выполнения работ, являющихся предметом государственного контракта. Государственный заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.

 

^ 7. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению

7.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в составе, указанном в ИКИ.

7.2. Документы  заявки на участие в аукционе должны быть парафированы лицом или лицами, подписывающими  заявку.

7.3.  Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию, быть подшиты и сброшюрованы в одну или несколько папок, с перечнем содержащихся документов и указанием количества страниц.

7.4. Все документы заявки на участие в аукционе, должны быть написаны на русском языке или иметь заверенный участником размещения заказа перевод на русский язык.

7.5. Заявка на участие в аукционе (по каждому лоту) представляется Государственному заказчику в печатном виде в двух экземплярах один – оригинал, один – копия. Каждый экземпляр заявки на участие в аукционе (по каждому лоту) брошюруется в отдельную папку, на которой указывается наименование Государственного заказчика, наименование участника и предмета аукциона (лота). Папка, в которой находятся оригиналы документов, маркируется «ОРИГИНАЛ», другой – «КОПИЯ». В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.

7.6. Никакие исправления в документах заявки на участие в аукционе не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписавшими  заявку на участие в аукционе.

 

^ 8. Порядок формирования цены контракта

8.1. Цена государственного контракта устанавливается в рублях РФ и включает в себя стоимость выполнения всех материалов и работ, указанных в Техническом задании, а также возможных работы, определенно в нем не упомянутых, но необходимых для осуществления работ, являющихся предметом настоящего государственного контракта.

8.2. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной государственным контрактом.

 

^ 9. Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе

9.1. Участник размещения заказа обязан предоставить обеспечение заявки на участие в аукционе в размере, указанном в ИКИ.

9.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе  перечисляется на счет Государственного заказчика, указанный  в ИКИ.

9.3. Копия платежного поручения с отметкой банка, подтверждающая осуществление платежа, должна быть приложена к заявке на участие в аукционе.

9.4. Возврат обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется на счет, с которого поступили данные денежные средства, в сроки определенные Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года  №94-ФЗ.

 

^ 10. Требования к обеспечению исполнения государственного контракта

10.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта указан в ИКИ.

10.2. В случае если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Государственному  заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

10.3. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

 

^ 11. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

11.1. Заявки на участие в аукционе доставляются Государственному заказчику по адресу указанному в ИКИ.

11.2. Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в ИКИ.

11.3. Заявки на участие в аукционе полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

11.4.    Заявка может доставляться нарочным или почтой в виде заказной бандероли. Государственный заказчик не несет ответственности, если заявка на участие в аукционе, отправленная по почте не получена или получена позднее срока, указанного в пункте­ 11.2.

11.5.    По требованию участника размещения заказа Государственный заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения.

11.6. Возможность подачи заявок на участие в аукционе в форме электронного документа при проведении настоящего аукциона не предусмотрена.

11.7. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (лоте).

 

^ 12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

12.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 13.1.

12.2. Для отзыва заявки на участие в аукционе, участник размещения заказа, ранее подавший заявку, должен предоставить Государственному заказчику письменное заявление с просьбой отозвать свою заявку на участие в аукционе с приложением оригинала расписки, полученной данным лицом при приеме такой заявки.

 

^ 13. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

13.1. Аукционная комиссия начинает рассматривать заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в месте, в день и во время указанные в ИКИ.

13.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе (лоте) такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

13.3.  В день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе Государственный заказчик размещает протокол рассмотрения заявок на официальном сайте.

13.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе  будут направлены уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 

^ 14. Место, дата и время проведения аукциона

14.1. Место, дата и время проведения аукциона указаны в ИКИ.

 


15. Порядок проведения аукциона

15.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

15.2. К моменту начала аукциона участники аукциона и/или их полномочные представители должны зарегистрироваться в журнале регистрации. Регистрация участников производится Государственным заказчиком по предоставлении документов удостоверяющих личность (для юридических и физических лиц) и доверенности на участие в аукционе (только для юридических лиц).

15.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона», указанный в ИКИ.

15.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

15.5. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

 


^ 16. Срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект государственного контракта

16.1. Срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель должен подписать проект государственного контракта и предоставить его Государственному заказчику вместе с обеспечением исполнения государственного контракта, указан в ИКИ.

 


^ III. Информационные карты инструкции (ИКИ)

 

Пункты инструкции участникам размещения заказа

Уточнение пунктов Инструкции участникам размещения заказа

1

2

1.3.

Официальный сайт :  www.zakupki.gov.ru .







2.1.

Наименование: Федеральное государственное учреждение среднего профессионального образования Ухтинский техникум железнодорожного транспорта


Почтовый адрес: 169300 Республика Коми г. Ухта, ул. Мира, д. 11


Место нахождение: 169300 Республика Коми г. Ухта, ул. Мира, д. 11


Адрес электронной почты: vicmoiseev@bk.ru ukhtaunfo@gmail.com


Номер контактного телефона: (82147) 5-29-10










Номер факса: (82147) 5-16-53


Контактное лицо: Моисеев Виктор Александрович

3.1.

Поставка компьютеров (место преподавателя — сервер, место студента) с программным обеспечением (автоматизированная обучающая система для работников хозяйства перевозок ОАО «РЖД» (АОС-Д), тестовые компьютерные программы для проверки знаний ПТЭ, ИСИ, ИДП, Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ (сетевая версия), ИОС «Нестандартные ситуации»)

3.2.

Начальная (максимальная) цена: 1267690 (один миллион двести шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто) рублей

3.3.

Федеральный бюджет Российской Федерации

3.4.

Аванс в размере 30% от цены контракта, далее в течение 10 дней после подписания накладной на передачу оборудования.

3.5.

Место поставки: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, д. 11, склад

3.6.

Сроки выполнения заказа: до «06» апреля 2009 года.

3.8

Срок гарантии: не менее 12 месяцев

5.2.

Дата начала срока предоставления разъяснений: «02» февраля 2009 г.

Дата окончания срока предоставления разъяснений: «17» февраля 2009 г.

7.1.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в составе:

1) Заявка на участие в аукционе по приложенной форме.

2) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) с указанием фирменного наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона с указанием фирменного наименования (наименования), сведений об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе на осуществление действий от имени участника размещения заказа

4)Копии лицензий и разрешений на выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

9.1

нет

9.2

нет

10.1

нет




1

2

11.1

Адрес подачи заявок на участие в аукционе: 169300, Республика Коми г. Ухта, ул. Мира, д. 11, каб. АХЧ.


11.2

Дата начала срока подачи заявок: «02» февраля 2009 года

Дата и время окончания срока приема заявок: «24» февраля 2009 года до 10 часов 00 минут по Московскому времени.

13.1

Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Республика Коми г. Ухта, ул. Мира, д. 11, кабинет АХЧ

Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: «24» февраля2009 года

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10  часов 00 минут по Московскому времени.

14.1.

Место проведения аукциона: Республика Коми г. Ухта, ул. Мира, д. 11, кабинет АХЧ

Дата проведения аукциона: «27» февраля 2009 года

Время начала проведения аукциона: 10  часов 00 минут по Московскому времени.

15.4

Начальный «шаг аукциона» составляет пять процентов от начальной (максимальной) цены контракта:

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снизит «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

16.1

10 дней

 


^ РАЗДЕЛ IV. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 

Печатается на бланке организации

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

                                                 

Дата _______________

Исх. № _____________

 

                                                                         Государственному заказчику:

ФГОУ СПО УТЖТ

 

Уважаемые господа!

 

Изучив документацию об аукционе на право заключить государственный контракт на поставку: ^ Компьютеров (место преподавателя — сервер, место студента) с программным обеспечением (автоматизированная обучающая система для работников хозяйства перевозок ОАО «РЖД» (АОС-Д), тестовые компьютерные программы для проверки знаний ПТЭ, ИСИ, ИДП, «Нестандартные ситуации») и приложенный к ней проект государственного контракта мы, нижеподписавшиеся, согласны участвовать в аукционе на указанных в вышеперечисленных документах условиях.

 

К заявке на участие в аукционе прилагаются:

 

Наименование документа

Количество страниц

Выписка (нотариально заверенная копия) из единого государственного реестра юридических лиц (или иной документ в соответствии п. 7.1 Инструкции участникам размещения заказа)

 

 

 

Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе на осуществление действий от имени участника размещения заказа

 

 

Копии лицензий и разрешений на выполнение работ, являющихся предметом аукциона

 

 

Всего к заявке приложено  ____ листов.

 

Фактический адрес, телефон для связи, адрес электронной почты и список контактных лиц.

 

Руководитель                                      __________________/___________________

 

м.п.




^ ФОРМА ЗАПРОСА ДЛЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

 



п/п

Номер раздела

и пункта документации

об аукционе

Вопрос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разъяснения просим отправить по _______________________________________

                                              (указать адрес)

 

 Руководитель                                                           __________________/_________________

 

м.п.

^ РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка компьютеров (место преподавателя — сервер, место студента) с программным обеспечением (автоматизированная обучающая система для работников хозяйства перевозок ОАО «РЖД» (АОС-Д), тестовые компьютерные программы для проверки знаний ПТЭ, ИСИ, ИДП, Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ (сетевая версия), ИОС «Нестандартные ситуации»).





п/п

Наименование продукции

Ед.

изм.

Кол-во

Максимальная цена гос. контракта

1

2

3

4

5

1

Системный блок (место преподавателя - сервер) Корпус TA861-450NP Case ASUS ATX Mid Tower 450W \ CPUPDC 2,5 Ггц E5200 \ Материнская плата G31M3-F \ DVD-/+R/RW/ \ HDD SATA 250GB \ DDR-II 1Gb PC-5300 \ VGA 512MB DDR2

шт.

1

^ 1267690 (один миллион двести шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто) рублей

2

Корпус Case ASUS mATX Mini Tower FSP 400W \ CPUPDC 2,5 Ггц E5200 \ Материнская плата G31M3-F \ DVD-ROM\ HDD SATA 250GB \ DDR-II 1Gb PC-5300 \ VGA 512MB DDR2

шт

10

2

Монитор MONITOR LCD 19" T03 AL1923WATDR

шт.

11

3

Программное обеспечение: Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ (сетевая версия)

Автоматизированная обучающая система для работников хозяйства перевозок ОАО «РЖД» (АОС-Д), Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ (сетевая версия),

Тестовые компьютерные программы для проверки знаний ПТЭ, ИСИ, ИДП

ИОС «Нестандартные ситуации»

шт.

16



Приложение № 1 проект

^ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставку персональных компьютеров (место преподавателя — сервер, место студента) с программным обеспечением


г. Ухта                                                              «__» ________ 2009 г.

 

^ Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ухтинский техникум железнодорожного транспорта, находящееся по адресу г. Ухта, улица Мира, д. 11, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бестужева Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________,действующий на основании _________, с другой стороны, заключили государственный контракт на основании Протокола №____ от «__» ________ 2009 г.), _______, контракт о нижеследующем:

 

^ 1. Предмет государственного контракта

1.1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить компьютеры (место преподавателя — сервер, место студента) с ПО.

1.2.Наименование, количество и цена продукции определяется в Спецификации (Приложении №1), подписываемой сторонами и являющийся неотъемлемой частью настоящего контракта.


^ 2. Стоимость работ по контракту

2.1. Сумма государственного контракта составляет ______________________(____________________________________) руб.

Указанная стоимость работ включает в себя все НДС - 18%, сборы, таможенные пошлины и другие затраты Поставщика по выполнению настоящего контракта.

 

^ 3. Сроки выполнения работ

3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку компьютеров (место преподавателя — сервер, место студента) с ПО, по настоящему контракту до «__» _________ 2009 г. С согласия заказчика допускается досрочная поставка.

3.2. в случае доставки компьютера Поставщиком право собственности переходит от Поставщика к Заказчику в момент приемки продукции по количеству и качеству на складе Заказчика.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит от Поставщика к Заказчику с момента, подписания акта передачи.

3.4. Поставщик обязан одновременно с продукцией передать Заказчику относящиеся к ней документы (счет-фактуру, сертификаты качества, соответствия, инструкции по эксплуатации, разрешительные документы, предусмотренные законодательством и другие документы).

3.5. Поставка продукции не обременяется претензией третьей стороны.

3.6. Адрес поставки: 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул. Мира, д. 11, склад.

3.7. Ответственное лицо от Покупателя: Моисеев В.А. т. ______

3.8. Ответственное лицо от поставщика:______________ т.____


^ 4. Платежи и расчеты

4.1.Заказчик после подписания Контракта на основании счета, выставленного Поставщиком обязуется перечислить Поставщику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 30% от стоимости товара по настоящему Государственному контракту, что составляет _______(_____ тысяч ____ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС _______руб. в течение 10-ти банковских дней со дня подписания настоящего контракта на основании полученного счета.

4.2. Окончательный расчёт за поставленную Поставщиком продукцию производится в течении 7 дней с момента приемки продукции Заказчиком и получения счета-фактуры и подписанной обеими сторонами накладной на передачу продукции.

 

^ 5. Качество и комплектность

5.1. Качество и комплектность поставленной продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции, в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия. Упаковка и маркировка продукции должна соответствовать требованиям ТУ.

5.2. Поставленная продукция должна быть сертифицирована и обеспечена соответствующими документами на русском языке (технической документацией, паспортом, инструкцией по эксплуатации, сертификатом соответствия и т.п.)


^ 6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение своих обязательств по государственному контракту, если только такое неисполнение явилось следствием наступления таких независящих от воли сторон обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, всеобщая забастовка, гражданские и национальные волнения и другие действия.

 

^ 7. Лицензии (сертификаты)

7.1. Поставщик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ.

 

^ 8. Имущественная ответственность сторон

8.1. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

8.2. Поставщик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленного Заказчиком имущества, материалов и оборудования, находящегося во владении Поставщика связи с выполнением настоящего контракта. В этом случае Поставщик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

8.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Поставщик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

8.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до ее приемки Заказчиком несет Поставщик.

8.6. За нарушение Поставщиком сроков он уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от стоимости недовыполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

 

^ 9. Особые условия

9.1. Поставщик не имеет права продавать или передавать объект (отдельную часть) никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине одной из сторон, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

9.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9.4. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.5. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

9.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

 

^ 12. Юридические адреса и реквизиты сторон

  Поставщик


___________________________


Покупатель                       


___________________________


. Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____ от «___» _________ 2009 г.


 ^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ОПИСАНИЕ

Поставка компьютеров (место преподавателя — сервер, место студента) с программным обеспечением (автоматизированная обучающая система для работников хозяйства перевозок ОАО «РЖД» (АОС-Д), Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ (сетевая версия), ИОС «Нестандартные ситуации»).




п/п

Наименование продукции

Ед.

изм.

Кол-во

Максимальная цена гос. контракта

1

2

3

4

5

1

Системный блок (сервер) Корпус TA861-450NP Case ASUS ATX Mid Tower 450W \ CPUPDC 2,5 Ггц E5200 \ Материнская плата G31M3-F \ DVD-/+R/RW/ \ HDD SATA 250GB \ DDR-II 1Gb PC-5300 \ VGA 512MB DDR2

шт.

1




2

Системный блок — студенческое место Корпус Case ASUS mATX Mini Tower FSP 400W \ CPUPDC 2,5 Ггц E5200 \ Материнская плата G31M3-F \ DVD-ROM\ HDD SATA 250GB \ DDR-II 1Gb PC-5300 \ VGA 512MB DDR2

шт.

10

3

Монитор MONITOR LCD 19" T03 AL1923WATDR

шт.

11

4

Программное обеспечение: Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ (сетевая версия), Автоматизированная обучающая система для работников хозяйства перевозок ОАО «РЖД» (АОС-Д), ИОС «Нестандартные ситуации» со следующими функциями:

изучение нормативных документов ОАО «РЖД» (ИДП, ПТЭ, ИСИ, охрана труда);

контроль знаний нормативных документов ОАО «РЖД» (ИДП, ПТЭ, ИСИ, охрана труда);

изучение правильного порядка действий работников хозяйства перевозок в случае возникновения нестандартных ситуаций;

распределение учебных ролей (поездной диспетчер, дежурный по станции) с рабочего места преподавателя;

отображение мнемосхем станций с различными типами устройств автоматики (РЦ, РЦА, ЭЦ, МРЦ);

отображение различных мнемосхем диспетчерских участков линейного, узлового и смешанного типов с настраиваемыми параметрами путевых схем станций и перегонов;

отображение различных мнемосхем станций с настраиваемыми параметрами путевых схем (последовательного, поперечного и комбинированного типа);

имитирование движения поездов и маневровых составов;

моделирование исходного поездного положения на станциях учебного полигона и на подходах к нему;

имитация работы устройств СЦБ с соблюдением условий безопасности движения поездов;

моделирование нарушения нормальной работы устройств СЦБ, в том числе вследствие неправильных действий обучаемого: ложная занятость стрелочного и бесстрелочного изолированного участка, ложная свободность стрелочного и бесстрелочного изолированного участка, невозможность открытия светофора, самопроизвольное перекрытие светофора, невозможность перевода стрелочного перевода, потеря контроля положения стрелочного перевода (в положение «плюс», «минус» и полная потеря), взрез, отставание остряка от рамного рельса на 4 мм и более, обрыв струнки контактной сети (в габарите и с нарушением габарита);

имитация возникновения нестандартных и аварийных ситуаций в движении поездов и маневровой работе: уход вагонов (на станции, на перегон), потеря управления тормозами, неисправность двигателя локомотива, сход, крушение (в габарите и с нарушением габарита), оказание помощи поезду, остановившемуся на перегоне или на станции;

имитация поездной радиосвязи;

имитация работы амперметра на станциях;

моделирование работы восстановительного поезда (с постоянной дислокацией на полигоне или вне полигона);

имитация переговоров с виртуальными работниками смежных служб: электромеханик ШЧ, диспетчер ШЧ, дорожный мастер, диспетчер ПЧ, начальник контактного района, диспетчер ЭЧ, начальник сетевого района, начальник восстановительного поезда;

имитация движения поездов в реальном или в ускоренном времени;

моделирование формирования и расформирования составов;

осуществление прицепки/отцепки локомотива;

осуществление надвига на горку, перестановки составов;

отображение справочной информации о поездах и маневровых единицах: на всем учебном полигоне, на выбранной станции и в парке станции;

получение данных о путях: наименование, назначение (код ЕСР) и вместимость путей сортировочного парка, текущая заполняемость;

составление/корректировка сортировочного листка в соответствии с установленным для данной станции планом формирования поездов и специализацией сортировочных путей, просмотр ТГНЛ;

ведение журнала «Осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети» формы ДУ-46;

моделирование работы локомотивного депо с заданными параметрами вместимости депо, количеством стойл по типам тяги, временем на ТО и текущим нахождением локомотивов в депо;

контроль работы обучаемого, а так же возможность изменения вводных по технологическим бракам и техническим неисправностям, с протоколированием действий обучаемого;

имитация работы станций и участков в режиме диспетчерского контроля (ДК) и диспетчерской централизации (ДЦ);

имитирование работы с автоматизированным графиком движения (ГИД), в том числе автоматизированный расчет прогнозного графика движения поездов;

имитация работы на путях не общего пользования (погрузка, выгрузка, подача, уборка вагонов);

сохранение и восстановление результатов обучения, протоколов работы обучаемых.

лиц.

16



velikij-cerkovnij-raskol-istoriya.html
velikij-getsbi-f-skott-ficdzherald.html
velikij-knyaz-mihail-aleksandrovich-stranica-7.html
velikij-knyaz.html
velikij-novgorod.html
velikij-obman-vidumannaya-istoriya-evropi-uve-topper-stranica-7.html
  • abstract.bystrickaya.ru/2-zagryaznenie-atmosferi-kak-predprinimatel-otvechaet-na-voprosi.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/a-a-batyaev-o-v-bobkova-n-v-vasilchikova-stranica-31.html
  • lecture.bystrickaya.ru/aleksandr-torshin-zamestitel-predsedatelya-soveta-federacii-radio-14-mayak-novosti-28-12-2005-maksimova-evgeniya-14-00-14.html
  • reading.bystrickaya.ru/komsomolskaya-pravda-stranica-2.html
  • spur.bystrickaya.ru/likvidaciya-tehnologicheskih-narushenij-tipovaya-instrukciya-po-tehnicheskoj-ekspluatacii-teplovih-setej-sistem-kommunalnogo.html
  • nauka.bystrickaya.ru/vampiricheskaya-aura-ustremlenie.html
  • esse.bystrickaya.ru/programma-reklamnogo-tura-po-indii-so-2-maya-po-17maya.html
  • control.bystrickaya.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie-i-organizaciya-dosuga-detej-i-podrostkov-o-polozhenii-detej-v-tulskoj-oblasti.html
  • abstract.bystrickaya.ru/22makroekonomicheskie-faktori-otchet-o-primenenii-msfo-rossijskimi-kompaniyami-8.html
  • thescience.bystrickaya.ru/hmelnoj-obman-smirnovih-sejchas-pered-vami-polnij-avtorskij-tekst-knigi.html
  • notebook.bystrickaya.ru/icebookreaderprofessionalheaderstart-stranica-9.html
  • literature.bystrickaya.ru/elektivnij-kurs-zhivotnovodstvo-9-klass-rabotu-vipolnil-uchitel-tehnologii-i-fiziki-vtoroj-kvalifikacionnoj-kategorii.html
  • tests.bystrickaya.ru/mayak-novosti-25082005-120000-pervij-kanal-novosti-25-08-2005-18-00-00-8.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-3-specificheskie-osobennosti-rukovodstva-socialnoj-sferoj-malogo-goroda-v-otnoshenii-pozhilih-lyudej.html
  • books.bystrickaya.ru/dzhejms-malenkij-oborvish-dzhejms-grinvud-malenkij-oborvish-v-pereskaze-t-bogdanovich-i-k-chukovskogo-stranica-6.html
  • lesson.bystrickaya.ru/stradanie-svyatogo-muchenika-iakinfa-zhitiya-svyatih.html
  • literature.bystrickaya.ru/chast-pervaya-ocenivaya-strategiyu-biznesa-robert-kaplan-dejvid-norton-sbalansirovannaya-sistema-pokazatelej-ot-strategii.html
  • tests.bystrickaya.ru/metasomatizm-i-fragmentaciya-trappov-pri-vnedrenii-v-karbonatno-solenosnie-otlozheniya-chehla-sibirskoj-platformi.html
  • gramota.bystrickaya.ru/zanyatie-7-rabochaya-programma-disciplini-fizicheskaya-kultura-kurs.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-3-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-kursu-arhitektura-evm-i-sistem-g-a-krasnova-2003-g.html
  • gramota.bystrickaya.ru/zasedanie-uchenogo-soveta-fakulteta-menedzhmenta-prisutstvovali.html
  • thesis.bystrickaya.ru/programma-perepodgotovki-upravlencheskih-kadrov.html
  • tasks.bystrickaya.ru/1-osi-bjriti-azastan-respublikasi-dlet-ministrlgnde-memlekettk-trkelun.html
  • teacher.bystrickaya.ru/fantasticheskij-realizm.html
  • institute.bystrickaya.ru/fonovie-i-predrakovie-zabolevaniya-shejki-matki.html
  • education.bystrickaya.ru/34-samostoyatelnaya-rabota-studentov-rabochaya-programma-disciplina-kriminalistika.html
  • textbook.bystrickaya.ru/klass-obolochkosemennie-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-ds-02-1-botanika-sostavleni-v-sootvetstvii.html
  • school.bystrickaya.ru/lekcii-po-finansam-2.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/kontrolnie-voprosi-po-tps-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-tehnologicheskie-processi-v-servise-2008.html
  • letter.bystrickaya.ru/obespechenie-obrazovatelnogo-processa-uchebnoj-i-uchebno-metodicheskoj-literaturoj-po-zayavlennim-k-licenzirovaniyu-obrazovatelnim-programmam-kafedra-menedzhment-n-pp-stranica-2.html
  • thescience.bystrickaya.ru/ibragimov-asadullo-habibullaevich-pravozashitnij-centr-memorial-.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/krasota-kosmetika-zdorove-prognozno-analiticheskij-centr-oruzhie-genocida-samoubijstvo-lyudej-i-ego-mehanizmi.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/samostoyatelnaya-rabota-studentov-metodicheskie-rekomendacii-po-discipline-sd-03-himicheskaya-tehnologiya-energoemkih-materialov-dlya-studentov-specialnosti-240701-bijsk-stranica-2.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-42-osobennosti-regulirovaniya-k-trudovomu-kodeksu-rossijskoj-federacii.html
  • write.bystrickaya.ru/glava-pyataya-ekspressivnaya-tehnika-gestalt-therapy.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.